AbertaConcorrência eletrônica nº 653/2026
Execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Muzambinho
Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais · Belo Horizonte/MG
- Prazo para proposta
- qui 03/12, 09hFecha em 19 dias
- Valor estimado
- R$ 15.627.782,11
- Modalidade
- Concorrência eletrônica
- Registro de preços
- Não
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Nº do processo
- 1031018 000653/2026
- Unidade compradora
- GECOMP
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
Objeto
Execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Muzambinho
Cronograma
10/11/2026 · 17h
Início do envio de propostas
10/11/2026 · 17h
Publicação no PNCP
10/11/2026 · 17h
Última atualização
03/12/2026 · 09h
Fim do envio de propostas
O resto desta licitação fica no Radar
Com o Radar você abre o edital, os documentos e cada item, lê o Raio-X da IA e recebe todo dia, no seu e-mail, as licitações novas do seu ramo.
Edital e link oficialno Radar
Onde a proposta é enviada e o edital completo.
Documentos do editalno Radar
Edital, termo de referência e anexos.
Itens, quantidades e valoresno Radar
Cada item com quantidade e valor unitário.
É exclusiva para ME/EPP?no Radar
Itens exclusivos ou com cota reservada para micro e pequenas empresas.
Raio-X da IAno Radar
Resumo, exigências de habilitação, documentos pedidos, multas e riscos.
Vale a pena para a sua empresa?no Radar
A IA cruza o edital com o CNPJ da sua empresa.
Quem costuma vencer neste órgãoem breve
Quem ganhou as últimas compras parecidas e por quanto.
Acompanhar este editalno Radar ou R$ 14,90
Aviso de retificação, mudança de prazo, suspensão e resultado.
Já assina? Entrar
Outras licitações abertas em Belo Horizonte
- Aquisição de Kit/teste toxicológico para detecção de substâncias psicoativas em amostra de urinaComando do Exercito · fecha seg 16/11, 08h
- Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de serviços comuns de engenharia voltados à substituição integral do sistema de caixas de gordura do Setor de Aprovisionamento do 12º BI Mth.Comando do Exercito · fecha seg 16/11, 08h
- Aquisição de TROFÉUSComando do Exercito · fecha seg 16/11, 08h
- Aquisição de material de MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, conforme especificações, quantidades e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, destinados ao atendimento das necessidades administrativas da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região Minas Gerais.Ministerio Publico da Uniao · fecha seg 16/11, 08h
- Aquisição de serviços de impressão gráfica para produção do Relatório de Gestão 2019-2026 da Prodemge.Cia de Tecnologia da Informacao do Estado de Mg · fecha seg 16/11, 08h
Outras licitações de Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais
- Execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de São João do Paraíso.Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais · fecha seg 16/11, 09h
- Leques de divulgação da Campanha Carnaval do TJMG 2027Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais · fecha seg 16/11, 09h
- Prestação de serviço de preparação e entrega de refeições prontas (tipo marmitex) e kits de lanches para as sessões do Tribunal do Júri a ser realizado na Comarca de Belo HorizonteTribunal de Justica do Estado de Minas Gerais · fecha ter 17/11, 10h
- Fornecimento de licenças de uso do software Enscape, com direito a atualizações e suporte técnico.Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais · fecha qua 18/11, 10h
- Aquisição de filtro de linhaTribunal de Justica do Estado de Minas Gerais · fecha qui 19/11, 10h