AbertaPregão eletrônico nº 144/2026
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de engenharia destinado à implantação do Centro de Memória do TRE-BA no pavimento térreo do Edifício Sede, loc…
Tribunal Superior Eleitoral · Salvador/BA
- Prazo para proposta
- qua 25/11, 09hFecha em 10 dias
- Valor estimado
- R$ 411.178,79
- Modalidade
- Pregão eletrônico
- Registro de preços
- Não
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Nº do processo
- 0018332-19.2026.6.05.8000
- Unidade compradora
- Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Objeto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de engenharia destinado à implantação do Centro de Memória do TRE-BA no pavimento térreo do Edifício Sede, localizado na Primeira Avenida do CAB, nº 150 – CAB Salvador/BA, sob o regime de empreitada por preço global.
Cronograma
15/10/2026 · 04h
Publicação no PNCP
06/11/2026 · 11h57
Última atualização
09/11/2026 · 08h
Início do envio de propostas
25/11/2026 · 09h
Fim do envio de propostas
O resto desta licitação fica no Radar
Com o Radar você abre o edital, os documentos e cada item, lê o Raio-X da IA e recebe todo dia, no seu e-mail, as licitações novas do seu ramo.
Edital e link oficialno Radar
Onde a proposta é enviada e o edital completo.
Documentos do editalno Radar
Edital, termo de referência e anexos.
Itens, quantidades e valoresno Radar
Cada item com quantidade e valor unitário.
É exclusiva para ME/EPP?no Radar
Itens exclusivos ou com cota reservada para micro e pequenas empresas.
Raio-X da IAno Radar
Resumo, exigências de habilitação, documentos pedidos, multas e riscos.
Vale a pena para a sua empresa?no Radar
A IA cruza o edital com o CNPJ da sua empresa.
Quem costuma vencer neste órgãoem breve
Quem ganhou as últimas compras parecidas e por quanto.
Acompanhar este editalno Radar ou R$ 14,90
Aviso de retificação, mudança de prazo, suspensão e resultado.
Já assina? Entrar
Outras licitações abertas em Salvador
- Aquisição de material de eletrônica para o Navio Caça-Minas “Amorim do Valle”Comando da Marinha · fecha seg 16/11, 08h
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia, abrangendo manutenção preventiva, corretiva (assistência técnica) e atendimento emergencial nas instalações da sede do Ministério Público do Estado da Bahia, em Salvador/BA, visando garantir a continuidade operacional, a segurança dos usuários e a conformidade com as normas técnicas vigentes, compostos por 04 (quatro) elevadores de passageiros e 01 (um) monta-carga,Ministerio Publico do Estado da Bahia · fecha seg 16/11, 08h
- Aquisição de equipamentos Webcam de alta definição e fragmentadora de papel para atender a Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia- PFN/BA.Ministerio da Gestao e da Inovacao em Servicos Publicos · fecha seg 16/11, 08h
- Aquisição de equipamentos de copa e cozinha para o Rancho do Comando do 2º Distrito Naval: Pass-Through Frio 4 portas, sendo 2 de cada lado: - Dimensões 1400x810x2050mm; - Construído em aço inoxidável; - Isolamento em poliuretano de alta densidade; - Portas equipadas com sistema de fechamento; - Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente grastronorm 1/1; - Sistema de refrigeração especial através de ar forçado; - Unidade de refrigeração incorporada; - Degelo automático com o sistema frost-free; - Termocontrolador digital de temperatura; - Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C; - Pés niveladores de altura em poliamida 6,6 (nylon). Pass-Through Quente 4 portas, sendo 2 de cada lado: - Dimensões 1400x810x2050mm; - Corpo externo em aço inoxidável; - Isolamento térmico em lã de rocha; - Portas em aço inoxidável inteiriças equipadas com sistema de fechamento; - Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente grastronorm 1/1; - Aquecimento por resistências elétricas blindadas laterais; - Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos; - Termocontrolador digital de temperatura; - Temperatura de trabalho: até 85°C; - Pés niveladores de altura em poliamida 6,6 (nylon).Comando da Marinha · fecha seg 16/11, 08h
- Contratação de serviços de Plano de Seguro - Grupo Patrimonial, Ramo Compreensivo Empresarial para resguardar os riscos relativos aos bens móveis da Subseção Judiciária de Teixeira de FreitasJustica Federal de Primeira Instancia · fecha seg 16/11, 08h
Outras licitações de Tribunal Superior Eleitoral
- Contratação de serviço de seguro contra acidentes pessoais coletivo para estagiários(as) e voluntários(as) do TRE-PE.Tribunal Superior Eleitoral · fecha seg 16/11, 08h
- Contratação de Empresa de Engenharia para a execução dos serviços de fornecimento e instalação de grupo gerador de energia elétrica, incluindo obras civis, instalações elétricas, painéis de baixa tensão, banco de capacitores, e demais sistemas para a subestação do Anexo II da sede do TRE-BA, situado na Primeira Avenida do CAB, n.º 150, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, sob o regime de empreitada por preço unitário.Tribunal Superior Eleitoral · fecha seg 16/11, 09h
- Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de implantação do 4º andar da Sede Administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, de acordo com as quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do edital).Tribunal Superior Eleitoral · fecha seg 16/11, 10h
- Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de impressos diversos.Tribunal Superior Eleitoral · fecha seg 16/11, 10h
- Aquisição de 9 (nove) coletes balísticos tático/ostensivos, nível de proteção III-A, compostos por painéis balísticos frontal e dorsal e respectivas capas externas táticas/ostensivas modular, destinados ao uso institucional pelos servidores que desempenham atividades de segurança institucional/Polícia Judicial no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.Tribunal Superior Eleitoral · fecha ter 17/11, 08h